Договор на изготовление и поставку образец. Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Договор № 068

Открытое акционерное общество "Первое предприятие" , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Второе предприятие" , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги [по изготовлению изделий, наименование, характеристики и эскиз которого указаны в Спецификации (Приложение №1)], а Заказчик обязуется оплатить и принять указанные изделия.

1.2. Срок поставки: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты и согласования эскиза и характеристик изделия.

1.3. Сумма договора: 297 667,00 руб. (двести девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей) , в т.ч. НДС 18%: 45 406,83 руб.

2. Порядок и условия оплаты

2.1. Оплата суммы договора производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя в размере 20% от суммы договора, а именно 59 533,40 руб. не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора; Исполнитель передает в собственность Заказчику продукцию в срок, указанный в Договоре, только в случае полной оплаты суммы Договора.
Окончательный расчет в размере 80% от суммы договора, а именно 238 133,60 руб. (двести тридцать восемь тысяч сто тридцать три рубля шестьдесят копеек) за 3 (Три) календарных дня до отгрузки продукции Заказчику на основании счета, выставленного Исполнителем.

2.2. Форма оплаты безналичный расчет. Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Право собственности на продукцию, риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания товаросопроводительных документов (счет-фактура, товарная и/или товарно-транспортная накладная.)

3. Порядок сдачи-приемки работ

3.1. Приемка произведенных изделий согласно спецификациям, приложениям к настоящему договору осуществляется Заказчиком, либо представителем Заказчика с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенность с правом осуществлять такую приемку) на производстве Исполнителя с подписанием образец товарной накладной.

3.2. Прием выполненных работ оформляется подписанием двухстороннего «Акта сдачи-приемки». Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней со дня получения «Акта сдачи-приемки» обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания. В случае если заказчик не выполняет данное условие, то обязательства Исполнителя перед Заказчиком по данному договору считаются выполненными в полном объеме без замечаний, а акты сдачи-приемки надлежащим образом оформленными.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

4.2. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются внешние и чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали на момент подписания настоящего договора и возникли помимо воли Сторон, наступление и действие которых невозможно предотвратить с помощью средств и способов, применение которых в данной конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, которая попала под действие обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами обязательств по настоящему договору откладывается соразмерно времени, в течение которого данные обстоятельства действуют.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с «»2020 г. по «»2020 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по , полномочному представителю Заказчика.

2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

В данном разделе Вы можете ознакомиться с типовым договором поставки или другой продукции, скачать проект договора и, в случае необходимости внести дополнительные правки или дополнения.

Договор поставки

г. Москва « » __________ 2016 г

ООО «ПРОММА», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Петровского Ю. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется изготовить ГОСТ 6533-78 далее по тексту Изделия, а Заказчик – принять и оплатить Изделия согласно Спецификациям, подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2 Изделия изготавливаются из материала Исполнителя. Стоимость материала включена в конечную стоимость продукции указанной в Спецификации.

1.3 Стоимость, номенклатура и сроки поставки Изделий предусмотрены Сторонами в согласованных спецификациях, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и представлены в приложениях.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1 Качество поставляемых Изделий должно соответствовать ГОСТ 6533-78 и технической документации Исполнителя.

2.2 Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013. На партию изделий одного типоразмера оформляется паспорт по форме завода изготовителя.

2.3 Каждая единица Изделий должна иметь маркировку согласно ГОСТ 6533-78.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1 Изделия поставляются в срок и в порядке, определяемом настоящим Договором и спецификацией.

3.2 Исполнитель может осуществить досрочную поставку продукции при согласии Заказчика.

3.3 Отгрузка продукции производится самовывозом за счет Заказчика.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Заказчик оплачивает поставляемые Исполнителем изделия по согласованной в спецификации цене.

4.2 Цена может быть изменена только в соответствии с индексом роста цен производителя и данным ГК РФ по статистике по данной отрасли производства.

4.3 Оплата производится в следующем порядке:

Авансирование в размере 70%

Окончательный расчет по мере готовности изделий к отгрузке.

4.4 Цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.

4.5 Отгрузка продукции производится только после окончательного расчета.

4.6 Датой оплаты изделий считается дата зачисления денег на расчётный счёт Исполнителя.

4.7.Сумма аванса, перечисленного Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя, учитывается при окончательном расчёте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.3 Исполнитель и Заказчик обязаны в 5-ти дневный срок информировать друг друга об изменении адреса и реквизитов, указанных в Договоре.

6. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС Мажор)

6.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению.

6.2 Сторона, которая ссылается на какое-либо из обязательств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, обязана немедленно по телеграфу известить другую сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельства непреодолимой силы является акт торгово-промышленной палаты

6.3 Наступление обстоятельств, предусмотренных в п.6.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п.6.2., продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.

6.4 Если обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1., продолжаются более 1 месяца, то каждая из сторон вправе расторгнуть Договор и не возмещать убытки. Суммы предоплаты подлежат возврату в 3-х дневный срок с момента получения уведомления о расторжении Договора.

6.5 Если прекратится действие обстоятельств, которые препятствовали исполнению договорных обязательств, а Договор расторгнут по п.6.4., Исполнитель обязан в 3-х дневный срок с момента окончания действия обстоятельств предложить Заказчику право преимущественной покупки изделия. Если Заказчик в течении 7 дней не примет это предложение, то Исполнитель в праве продать изделие третьему лицу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий Договор вступают в силу с момента подписания его уполномоченными лицами сторон и действует до 31.12.2018г.

7.2 Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, заказы, спецификации и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершении подобных действий согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством.

7.3 Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-и дневный срок с момента получения претензии.

7.4 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны только по соглашению сторон. Документы, переданные по факсимильной связи, подписанные уполномоченными лицами, имеют юридическую силу, но в обязательном порядке дублируются направлением оригинала почтой.

Приложения:

1. Приложение №1 к Договору – Спецификация №1

Город ___________

____________________ , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ______________, действующего на основании ___________________, с одной стороны,

и _____________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется:

Изготовить, произвести заводские испытания и передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ Оборудование, указанное в Спецификации – Приложение к настоящему Договору (далее именуемое по тексту настоящего Договора Оборудование), а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.2.Номенклатура, количество, сроки поставки и цена Оборудования предусматриваются в согла­сованной сторонами Спецификации (Приложение к настоящему договору), которая явля­ется неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. В настоящем Договоре и Приложениях к нему следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:

1.3.1. «Шеф-монтаж» - контроль представителями ПОСТАВЩИКА следующих работ по:

Сборке Оборудования в рабочее положение и его креплению,

Подсоединению Оборудования к инженерным системам и сетям,

Обвязке Оборудования трубопроводами,

Изоляции, окраске и проведению других монтажных работ на Оборудовании;

1.3.2. «Пуско-наладка» - контроль представителями ПОСТАВЩИКА за проведением ПОКУПАТЕЛЕМ пуска Оборудования, обеспечением отладки оптимальных технологических режимов эксплуатации и подтверждения технических характеристик Оборудования, указанных в Приложении № 2 и 4 к настоящему Договору.

1.3.3. «Техническая документация» – паспорт на соответствующее Оборудование, руководство по эксплуатации на соответствующее Оборудование, монтажный чертеж на соответствующее Оборудование.

1.3.4. «Поставка» - передача ПОСТАВЩИКОМ Оборудования перевозчику.

1.4. ПОСТАВЩИК гарантирует изготовление Оборудования на основе и в соответствии с имеющейся у него конструкторской документацией на Оборудование.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование на указанных ниже условиях поставки Инкотермс, редакция 2000 года:

При поставке Оборудования в вагонах, на платформе или контейнерами (3; 5-ти тонными):

CPT станция _________, _____________ железная дорога России, код станции – _________.

Получатель:

2.2. На Оборудование ПОСТАВЩИКОМ оформляются накладные, счета-фактуры, паспорта на установку и комплектующие изделия, эксплутационная документация. Документы на сертификацию установок оформляются ПОСТАВЩИКОМ по результатам работ приемочной комиссии при запуске установок в эксплуатацию у ПОКУПАТЕЛЯ.

2.3. Право собственности на Оборудование и риск случайной гибели переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств по поставке Оборудования.

2.4.ПОСТАВЩИК обязан направить, экспресс-почтой, ПОКУПАТЕЛЮ оригинал счет - фактуры, надлежащим образом оформленный в течении 5 календарных дней с момента поставки Оборудования ПОКУПАТЕЛЮ.

2.5. При несвоевременном перечислении предоплаты ПОКУПАТЕЛЕМ, сроки поставки ПОСТАВЩИКОМ переносятся на соответствующее количество календарных дней несвоевременной оплаты.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 ПОСТАВЩИК обязуется:

3.1.1 Изготовить Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2.Передать Покупателю письменное уведомление о планируемой дате проведения заводских испытаний не позднее чем за пять календарных дней до планируемой даты проведения заводских испытаний. При этом ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить своих представителей для участия в проведении заводских испытаний Оборудования к планируемой дате их проведения.

В случае не прибытия представителей ПОКУПАТЕЛЯ для проведения заводских испытаний, заводские испытания проводятся ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке.

В случае успешного завершения заводских испытаний Стороны подписывают Протокол заводских испытаний Оборудования. В случае проведения заводских испытаний в одностороннем порядке ПОСТАВЩИКОМ, Протокол заводских испытаний оформляется ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке и направляется ПОКУПАТЕЛЮ экспресс-почтой не позднее двух календарных дней с момента его оформления в одностороннем порядке.

3.1.3.Если Оборудование не прошло испытание, Поставщик обязан устранить все недостатки Оборудования, в течении 30 календарных дней с момента проведения испытаний. После устранения недостатков заводские испытания Оборудования проводятся заново, силами и за счет ПОСТАВЩИКА.

3.1.4. В письменной форме известить «ПОКУПАТЕЛЯ» о готовности Оборудования к поставке не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до планируемой даты поставки посредством отправки телеграммы соответствующего содержания.

3.1.5. Обеспечить поставку Оборудования.

3.1.6. По первому письменному уведомлению «ПОКУПАТЕЛЯ», переданному посредством факсимильной связи, электронной почтой или иным образом, устранить недостатки, выявленные во время гарантийного срока в процессе эксплуатации Оборудования, не позднее:

30 календарных дней с момента получения указанного уведомления, по комплектующим Оборудования, произведенным на территории Российской Федерации;

90 календарных дней с момента получения указанного уведомления, по комплектующим Оборудования, произведенным за пределами территории Российской Федерации.

3.1.7. За свой счет, направить своих специалистов для проведения шеф-монтажа и пуско-наладке Оборудования по месту нахождения ПОКУПАТЕЛЯ не позднее 10 календарных дней с момента получения уведомления ПОКУПАТЕЛЯ о дате начала монтажа Оборудования и/или пуско-наладке соответственно.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:

3.2.1 Провести, под контролем ПОСТАВЩИКА, работы по монтажу Оборудования в течение двух недель с момента прибытия представителя Поставщика для проведения шеф-монтажа.

3.2.2. Провести, под контролем ПОСТАВЩИКА, работы по пуску Оборудования, обеспечению отладки оптимальных технологических режимов эксплуатации и подтверждения гарантийных параметров Оборудования, указанных в Приложении № 2 и 4 к настоящему Договору, не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента прибытия представителя ПОСТАВЩИКА для проведения пуско-наладки.

3.2.3. Оплатить Оборудование на условиях настоящего Договора.

3.2.4. Принять Оборудование в порядке, установленном настоящим Договором.

3.3. Поставщик имеет право:

3.3.1. Осуществлять досрочную поставку Оборудования после получения предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3.2. По письменному взаимному соглашению Сторон осуществлять частичную поставку Оборудования в пределах установленного срока поставки.

3.4. Не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания работ по монтажу Оборудования Стороны подписывают Акт окончания монтажа Оборудования.

Не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания работ по пуско-наладке Оборудования Стороны подписывают Акт об окончании работ по пуско-наладке Оборудования.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать характеристикам, указанным в технической документации на Оборудование и Приложениям № 2 и № 4 к настоящему Договору, при условии обеспечения ПОКУПАТЕЛЕМ параметров указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору.

4.2. При получения поставленного Оборудования от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие Оборудования сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять это Оборудование от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законом и иными правовыми актами , регулирующими деятельность транспорта.

4.3. Гарантийный срок на поставленное Оборудование составляет два года с момента его поставки, в том числе один год с момента окончания пуско-наладочных работ.

4.4.Стороны могут дополнительно согласовывать уточненные технические характеристики, дополнительные требования к качеству и комплектности Оборудования.

4.5. ПОСТАВЩИК обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока или заменить Оборудование (его часть), если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ правил пользования Оборудованием или условий его хранения.

4.6.Комплектность, состав Оборудования и запасных частей и принадлежностей определяется в соответствии с паспортом на соответствующее Оборудование, согласованным ПОСТАВЩИКОМ в письменной форме с ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.7.ПОКУПАТЕЛЬ обязан подписать накладную в течение 10 календарных дней с момента получения комплектного Оборудования от перевозчика. ПОКУПАТЕЛЬ обязан отправить подписанную накладную по факсимильной связи ПОСТАВЩИКУ не позднее одного календарного дня с момента ее подписания. Оригинал накладной ПОКУПАТЕЛЬ обязан отправить экспресс-почтой в адрес ПОСТАВЩИКА в течении трех рабочих дней с момента отправления накладной по факсимильной связи.

5. ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

5.1. Претензии по количеству и комплектности Оборудования направляются в течение 10 календарных дней с момента его получения ПОКУПАТЕЛЕМ от перевозчика, при условии передачи Технической документации одновременно с Оборудованием.

5.2. В случае установления несоответствия Оборудования требуемым характеристикам по качеству, выявления скрытых недостатков, ПОКУПАТЕЛЬ в трехдневный срок извещает «ПОСТАВЩИКА» любыми доступными средствами, после чего последний в течение 15 (пятнадцати) календарных дней направляет к месту нахождения Оборудования своего представителя для осмотра Оборудования и совместного составления соответствующего Акта выявленных недостатков. Если представитель не является в течение указанного срока, Акт выявленных недостатков составляется ПОКУПАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, который и является основанием для предъявления претензий.

5.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить претензии по явным недостаткам Оборудования, не позднее одного календарного месяца с момента получения Оборудования от перевозчика. По истечении указанного срока претензии по явным недостаткам Оборудования будут считаться недействительными. Претензия должна содержать: наименование Оборудования, дату поставки, номер транспортной железнодорожной накладной, количество Оборудования, по которому заявляется претензия, существо претензии.

5.4. Претензии по качеству Оборудования (скрытые недостатки), выявленные в процессе его эксплуатации в течение гарантийного срока, предъявляются в порядке, указанном в п.5.2. настоящего Договора. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено Актом, содержащим наименование Оборудования, дату поставки, номер транспортной железнодорожной накладной, количество Оборудования, по которому заявляется претензия, существо претензии.

6. ЦЕНА

6.1. Общая цена настоящего Договора составляет ___________ (_____________) рубль __ копеек, в том числе НДС (18 %)-
______________ (_______________) рубль __ копеек.

6.2. Цена на каждую единицу Оборудования указана в Спецификации, приложение № 1 к настоящему Договору. Цена на запасные части и принадлежности к Оборудованию входит в цену Оборудования.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1.Расчеты за Оборудование ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет на основании полученных счетов в следующем порядке:

1) Денежные средства в размере ___ % (тридцать процентов) от цены Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с даты вступления настоящего Договора в силу.

2) Денежные средства в размере ___ % (двадцать процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с момента подписания Протокола заводских испытаний Оборудования или не позднее 10 календарных дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ Протокола заводских испытаний Оборудования - в случае его оформления в одностороннем порядке ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с пунктом 3.1.2.настоящего Договора.

3) Денежные средства в размере ___ % (двадцать процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ накладной в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Договора.

4) Денежные средства в размере ___ % (десять процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с момента окончания пуско-наладочных работ по всему Оборудованию в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора.

7.1.2. При несвоевременной или ненадлежащей передаче счета ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ сроки оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ переносятся на соответствующее количество календарных дней несвоевременной или ненадлежащей передачи счета.

7.1.3.ПОСТАВЩИК обязан направить счет ПОКУПАТЕЛЮ по факсимильной связи, оригинал счета ПОСТАВЩИК обязан отправить экспресс-почтой в адрес ПОКУПАТЕЛЯ в течение трех календарных дней с момента отправления счета по факсимильной связи.

7.1.4.ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить ПОСТАВЩИКУ подтверждение получения счета не позднее одного календарного дня с момента получения счета по факсимильной связи.

8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, ТУ и обя­зательным требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечить полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки и с учетом перегрузок и длительного хранения. Тара и упаковка должны иметь соответствующую маркировку.

8.2. ПОСТАВЩИК несет ответственность перед ПОКУПАТЕЛЕМ за порчу или повреждение Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки в соответствии с действующим законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: война (включая гражданскую войну), наводнения и иные явления природы, изменения действующего законодательства РФ, изданием актов органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Любые из этих событий должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнения обязательства по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления указанных обстоятельств, должна в течение трех дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно информировать другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от исполнения договорных обязательств по причине действия указанных обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более 1 месяца, Стороны обязуются провести переговоры путем их совместного присутствия для определения своих дальнейших действий. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более одного месяца, настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по взаимному соглашению Сторон.

9.5. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка, выдаваемая региональным представительством Торгово-промышленной палаты РФ того региона, в котором обстоятельства наступили.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Имущественная ответственность сторон за нарушение взятых по договору обязательств и дру­гие условия, не предусмотренные договором, регулируются Гражданским кодексом Российской Федера­ции.

10.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты Оборудования более, чем на пятнадцать календарных дней, по одному из платежей, Поставщик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично. Договор поставки, в этом случае, считается измененным или расторгнутым по истечение 10 (десяти) календарных дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ Уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.3. Споры, возникающие при исполнении или расторжении договора, рассматриваются в претензионном порядке, срок ответа на претензию и его передачу другой стороне– 10 календарных дней с момента получения претензии. Ответ на претензию должен быть отправлен экспресс-почтой. Каждая из Сторон обязуется не обращаться в арбитраж до истечения срока на ответа на претензию.

10.4. Все споры, не урегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражному суду по месту нахождения Истца.

10.5.В случае необоснованного отказа от качественной продукции, предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ требования о прекращении изготовления продукции, запущенной в производство, ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает затраты ПОСТАВЩИКА, понесенные до получения соответ­ствующего уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ. Затраты возмещаются ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с пред­ставленными «ПОСТАВЩИКОМ» первичными документами, подтверждающими затраты, с рентабельностью, 10 % от размера понесенных затрат.

10.6. При несвоевременной или ненадлежащей поставке Оборудования ПОСТАВЩИКОМ, в том числе Технической документации на Оборудование, ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от суммы денежных средств указанных в подпунктах 1,2,3 пункта 7.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.7.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора в случае несвоевременного направления специалистов для проведения шеф-монтажа за каждый день просрочки.

10.8.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора в случае несвоевременного направления специалистов для проведения пуско-наладки за каждый день просрочки.

10.9.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора в случае несвоевременного или ненадлежащего ремонта Оборудования, его замены или замены его части согласно пункту 3.1.6., в случае предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ претензий об устранении недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, за каждый день просрочки.

10.10.ПОСТАВЩИК обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от суммы НДС, указанной в соответствующей счет-фактуре, за каждый день просрочки, в случае несвоевременной передаче или передаче ненадлежащим образом оформленной счет-фактуры.

10.11.При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков направления накладной, предусмотренных в пункте 4.7. настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает неустойку в размере 0,1 % от денежной суммы указанной в подпункте 4 пункта 7.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

10.12. При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков расчета за Оборудование предусмотренных в пункте 7.1. настоящего Договора, он уплачивает ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

11.2. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в случаях:

При нарушении ПОСТАВЩИКОМ сроков поставки Оборудования и/или технической документации на Оборудование сроком более, чем на 20 календарных дней;

Нарушения ПОСТАВЩИКОМ сроков ремонта, замены Оборудования (части Оборудования) при выявлении недостатков в Оборудовании в течении гарантийного срока:

Настоящий Договор считается расторгнутым по истечению 10 (десяти) календарных дней с даты получения ПОСТАВЩИКОМ соответствующего письменного уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ.

11.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями сторон, подписываемыми обеими сторонами.

11.4.Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.5.После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся на­стоящего договора, теряют юридическую силу.

11.6. Документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии направления их оригиналов не позднее 3 (Трех) последующих рабочих дней от даты передачи средствами факсимильной связи. Подтверждение их получения противоположной Стороной по факсимильной связи обязательно.

11.7. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

11.8. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются требованиями Гражданского законодательства.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами настоящего Договора и Приложений к нему, указанных в пункте 13.1. к настоящему Договору, и действует до 31.12.2009 года. Дата подписания договора определяется по дате подписания настоящего Договора последней из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

Приложение – Спецификация.

Приложение - Основные расчётные технические характеристики ______

Приложение - Параметры сырья и материалов, гарантируемые Покупателем

Приложение - Техническая характеристика и параметры ____

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Отгрузочные реквизиты: Отгрузочные реквизиты:

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»