Договор между дизайнером и заказчиком. Договор оказания услуг с дизайнером

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения (), общей площадью м. кв., находящегося по адресу: (далее по тексту – «Помещение»).

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием на разработку дизайн-проекта помещения (Приложение №1 к настоящему договору), составом дизайн-проекта помещения (Приложение №2 к настоящему договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта помещения (Приложение №3 к настоящему договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к настоящему договору).

1.3. Работы, не учтенные в приложениях №1, 2, 3, 4, при возникновении необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

2. ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТ

2.1. В состав разрабатываемой Исполнителем в рамках настоящего Договору проектной документации включается эскизный проект Помещения и компоновочные планы.

2.2. Исполнитель выполняет работы поэтапно в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору:

• 1 этап – разработка эскизного проекта помещений;
• 2 этап – разработка компоновочных планов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

3.1. Качество выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора работ должно соответствовать действующим СНиП.

3.2. В ходе выполнения работ Исполнитель обязан строго следовать указаниям Заказчика, приведенным в Техническом задании (Приложение №1).

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение №1), а также другую документацию, предусмотренную настоящим Договором и необходимую для выполнения обязательств Исполнителя, принятых им в рамках настоящего Договора.

4.2. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются из материалов Исполнителя.

4.3. Риск случайной гибели или порчи результата работ с момента подписания акта приемки-передачи работ несет принявшая Сторона.

4.4. Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего Договора работ производится в рабочее время (с до часов). В случае необходимости проведения встреч в другое время Стороны согласуют его с учетом возможностей Исполнителя.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ

5.1. Стоимость услуг Исполнителя по разработке дизайн-проекта интерьера Помещения Заказчика определена в размере рублей (Приложении №3) и является ценой Договора.

5.2. В цену Договора включено часов работы Исполнителя по подбору совместно с Заказчиком отделочных материалов, мебели и предметов интерьера в организациях торговли города . Время работы Исполнителя фиксируется Заказчиком в Ведомости учета встреч (Приложение №5). Время работы Исполнителя при самостоятельном выезде в торговые компании кратно минутам. Дополнительное время работы Исполнителя с Заказчиком продолжительностью свыше часов оплачивается по отдельному договору авторского надзора, заключаемому Сторонами.

5.4. В случае изменения предусмотренных техническим заданием (Приложение №1) перечня и (или) объема работ, такое изменение должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему Договору. Перечень приложений к дополнительному соглашению определяется Сторонами исходя из изменения перечня и (или) объема работ.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1.Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере % цены Договора, указанной в п.5 настоящего Договора в течение дня, следующего за днем подписания настоящего Договора.

6.2.Стоимость работ в соответствии с п.5 Договора за вычетом аванса, предусмотренного п.6.1 Договора оплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания Сторонами акта приемки-передачи работ по обоим этапам.

6.3.Перечисление аванса, предусмотренного п.6.1 Договора и окончательного расчета в соответствии с п.6.2 Договора осуществляется в порядке безналичных расчетов путем перечисления причитающихся денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.15 Договора.

6.4.Результаты работ передаются Заказчику в случае полной оплаты всех этапов работ в соответствие с условиями настоящего Договора.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по первому этапу в течение рабочих дней, по второму этапу в течение рабочих дней в соответствии с графиком (Приложение №4).

7.2.Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не включаются в срок выполнения работ, определенный п.7.1 настоящего Договора.

7.3.После передачи результата работ Заказчику по обоим этапам настоящий Договор считается исполненным полностью.

7.4.Срок выполнения работ по первому этапу исчисляется со дня, следующего за днем выплаты Заказчиком аванса Исполнителю в соответствии с п.6 настоящего Договора. Срок выполнения работ по второму этапу исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта приемки-передачи работ по первому этапу.

7.5. Технические решения, принятые Исполнителем при разработке дизайн-проекта интерьера помещения во исполнение технического задания (Приложение №1) и согласованные с Заказчиком, должны реализовываться в натуре, в соответствии с требованиями СНиП. Предлагаемые технические решения разрабатываются Исполнителем из расчета геометрически прямых в плоскостях стен Помещения. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие реализуемого проекта на практике из-за геометрической кривизны стен в Помещении.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.

8.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) за день до даты окончания работ. Уведомление Заказчика Исполнителем производится письменно, по телефону (факсу), электронной почте.

8.3. Заказчик обязан принять разработанную Исполнителем проектную документацию не позднее календарных дней после получения уведомления об окончании работ.

8.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ (этапа) с приложением двух экземпляров проектной документации.

8.5. Заказчик обязан в течение календарных дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта интерьера помещения или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести проверку результатов и подписать акт приемки-передачи работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.

8.6. По истечении календарных дней, определенных п.8.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного акта приемки-передачи работ и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.

8.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

9.1. Исполнитель обязан:

9.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме и сроки, указанные в п.7 настоящего Договора, и сдать результат работ Заказчику.

9.1.2. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный в соответствии с Приложениями №1, 2, 3, 4 настоящего Договора.

9.1.2. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком по осуществлению контроля качества работ и соблюдения его указаний.

9.1.3. Устранять недоделки в работах за свой счет, если они возникли по вине Исполнителя и зафиксированы двухсторонним актом или указаны в полученной от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора. Двухсторонний акт оформляется сторонами в момент передачи результата работ.

9.1.4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

9.1.5. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

9.2. Исполнитель имеет право:

9.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

9.2.2. Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

9.2.3. На фото- и видеосъемку реализованного интерьера Помещения без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.

9.2.4. На публикацию реализованного интерьера Помещения в специализированных печатных изданиях без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

10.1.Заказчик обязан:

10.1.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию: план Помещения (выкопировку из строительного проекта, план БТИ и т.п.).

10.1.2. В течение трех дней со дня подписания настоящего Договора обеспечить доступ Исполнителя в Помещение для выполнения необходимых замеров. В ходе осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором, последующий доступ Исполнителя в Помещение осуществляется в согласованное Сторонами время.

10.1.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

10.1.4. Своевременно производить оплату всех работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

10.1.5. Своевременно принимать по акту и утверждать выполненные Исполнителем работы. На рассмотрение, корректировку и утверждение предоставляемых Исполнителем работ затрачивать не более рабочих дней со дня получения документации.

10.1.6. Визировать время работы Исполнителя с Заказчиком в Ведомости согласно Приложения №5 к Договору.

10.1.7.Утвердить уточненный компоновочный план помещений в течение календарных дней со дня его представления Исполнителем.

10.1.8.Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.

10.1.9. Предупредить письменно (по факсу, электронной почте) Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.

10.1.10. Не обнародовать в средствах массовой информации и не использовать разработанный Исполнителем дизайн-проект интерьера помещения в коммерческих целях без письменного согласия Исполнителя.

10.2.Заказчик имеет право:

10.2.1.Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль за качеством выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору и их соответствию своим пожеланиям.

10.2.3. Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.

11. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой вынужденный простой производства работ и т.п., срок производства работ Исполнителем увеличивается на срок задержки.

11.2.Возмещение убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

11.3.В остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

11.4.Все споры, возникающие при выполнении работ, связанных с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.

11.5.В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения ответчика.

11.6. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в Помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

12.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно в письменной форме известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

12.3. Расторжение договора допустимо в случае неоднократного грубого нарушения любой из сторон условий настоящего Договора. Факты нарушений должны быть оформлены надлежащим образом в виде претензий.

12.4. В случае уклонения Заказчика от приемки выполненных работ (в т.ч. безвестное отсутствие) в течение календарных дней со дня письменного уведомления Заказчика о готовности предмета Договора, заказным письмом по адресу, указанному в реквизитах Заказчика в договоре, обязанности Исполнителя по договору считаются исполненным в полном объеме, с надлежащим качеством.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.

13.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.

13.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

13.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

14.3. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

14.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

14.5. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора.

14.6. Исполнитель имеет право воспроизвести реализованный дизайн-проект интерьера помещения в форме фото-видео записи Помещения с сохранением конфиденциальности относительно информации о Заказчике и о точном расположении Помещения и использовать их по своему усмотрению.

14.7. Разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения, согласно ст.7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», является объектом авторских прав и охраняется авторскими правами. Все права на разрабатываемый дизайн-проект интерьера помещения принадлежат Исполнителю.

14.8. Разработка специальной технической документации для производства работ в соответствии с разработанным дизайн-проектом интерьера помещения и получение всех необходимых согласований и разрешений в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления необходимых для производства работ, осуществляется отдельно за счет средств Заказчика.

14.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

• Приложение №1 – Техническое задание на разработку дизайн – проекта интерьера помещения.
• Приложение №2 – Состав дизайн – проекта интерьера помещения.

Договор на возмездное оказание услуг с дизайнером №

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию дизайн-макетов, а именно:

1. Перечень и сроки оказания услуг устанавливаются в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. Права и обязанности сторон

1. Исполнитель обязан:
   1. Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением № 1.
   2. Безвозмездно исправить по требованию представителя Заказчика все выявленные при приемке работ недостатки в день оказания услуг.
2. Исполнитель имеет право:
   1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный срок.
3. Заказчик обязан:

1. Заказчик имеет право:
   1. Во всякое время проверять ход и качество услуги, оказываемой Исполнителем.

3.Стоимость работ и порядок расчетов

4. Срок действия договора

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6 .Конфиденциальность персональных данных Исполнителя

7. Прочие условия

8. Реквизиты и подписи сторон

Акт
об оказании услуг
по договору возмездного оказания дизайнерских услуг

№ ___ от ______ 201__г.

1. Во исполнение договора возмездного оказания услуг № _____ от ________ 201__г. (далее - Договор) Исполнитель оказал услуги в полном объеме, а Заказчик принял к оплате следующие услуги:

на разработку дизайн-макетов и верстку

г. Тюмень

2010 г.

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», . Н., действующего на основании Устава, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в совокупности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность осуществить для Заказчика разработку дизайн-макетов страниц для интернет-ресурса и верстку разработанных макетов.

1.2. Технические требования к макетам и верстке, являющиеся предметом Договора определены в «Техническом задании» (Приложение), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Стоимость и порядок оплаты определяются в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. При увеличении объемов и/или интервалов оказываемых услуг, либо при необходимости оказания дополнительных услуг стоимость и сроки настоящего договора корректируются соответствующими дополнительными соглашениями Сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель берет на себя следующие обязательства:

2.1. Разработать дизайн-макеты страниц интернет-ресурса и произвести их верстку в соответствии с «Техническим заданием» и «Календарным планом».

2.2. Передать разработанные макеты в формате PSD (Adobe Photoshop) с разбивкой по слоям и сверстанные страницы в предусмотренном настоящим договором порядке.

Заказчик берет на себя следующие обязательства:

2.3. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию, материалы для выполнения работ по разработке дизайн-макетов и их верстке в соответствии со сроками, указанными в «Календарном Плане», при этом сроки отсчитываются с момента заключения настоящего договора.

2.4. Принимать выполненные Исполнителем работы по Акту сдачи-приемки в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.5. Оплачивать счета в соответствии с условиями, предусмотренными в приложении №3 к настоящему Договору.

2.6. Разрешить Исполнителю использовать название компании Заказчика в списке клиентов Исполнителя.

Исполнитель вправе:

2.7. Пересмотреть сроки и стоимость выполнения работ, в случае усложнения Заказчиком требований к «Техническому заданию» (увеличение объема информации, изменение концепции), сверх изложенных в Приложении 1 к настоящему Договору.

2.8. Использовать программные разработки, созданные в рамках работ по данному Договору, в своих последующих работах.

2.9. Исполнитель имеет право для выполнения отдельных работ привлекать 3-х лиц (подрядчиков) на договорной основе при сохранении этими лицами условий коммерческой тайны .

Заказчик вправе:

2.10. При появлении в процессе разработки дизайн-макетов и их верстки новых задач, идей и решений направлять Исполнителю необходимые изменения в «Технические требования» (Приложение 1), после согласования с Исполнителем сроков производства работ, порядка их выполнения и дополнительной оплаты.

2.11. Самостоятельно осуществлять модификацию и адаптацию разработанных макетов и сверстанных страниц после их передачи.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Предоставление услуг по разработке дизайн-макетов и их верстке начинается с момента подписания данного Договора.

3.2. Разработанные Исполнителем макеты и сверстанные страницы передается Заказчику в соответствии со сроками, определенными Сторонами в «Календарном плане». Под передачей макетов и страниц понимается передача готовых результатов (файлов) на носителе информации.

3.3. Передача выполненных этапов работ оформляется двусторонними Актами с указанием в них реализованных решений. Срок подписания Актов не позднее 3-х (трех) дней с момента представления Заказчику.

3.4. Если предоставленный вариант не устраивает Заказчика, он формулирует для Исполнителя (письменно или посредством электронной почты) свои замечания или предложения. Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента предоставления варианта предоставляет Заказчику для утверждения либо новый вариант, либо исправленный дизайн-макет. Срок выполнения работ увеличивается пропорционально на соответствующее число дней.

3.5. Техническое задание может уточняться в процессе разработки только по обоюдному согласию, причем в случае предоставления дополнительных материалов, усложнения, увеличения объема, и т. п. Стороны заключают дополнительное соглашение, регламентирующее стоимость и порядок оплаты Заказчиком дополнительных работ.

3.6. Работы по созданию дизайн-макетов и их верстке в соответствии с утвержденной Концепцией начинаются после предоставления Заказчиком всех необходимых материалов.

3.7. В течение 5 (пяти) дней с момента передачи Исполнителем готовых макетов и сверстанных страниц Заказчику, при отсутствии претензий последнего по исполнению работ, Заказчик обязан принять результат выполненных работ. Передача готового результата оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки работ, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3.8. При непредставлении Заказчиком информации или претензий по результатам работ по договору в течение 3-х (трех) дней с момента передачи ему Исполнителем макетов, выполненные работы по этапу или по договору в целом считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Заказчик самостоятельно отвечает за содержание информации предоставленной для выполнения работ по настоящему Договору, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения (наличие авторских, смежных, промышленных и других прав).

4.2. В случае неоплаты выставленных счетов Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения счета, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить работы по данному Договору до погашения задолженности.

4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ он уплачивает по требованию Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.4. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или Приложений связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. В случае недостижения согласия спор рассматривается в Арбитражном суде г. Тюмени.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств.

5.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны, заключившие настоящий договор, обязуются обеспечить конфиденциальность информации, обладающей коммерческой ценностью. К указанной информации относятся сведения, касающиеся условий технического задания и планов выполнения этапов работ, хода исполнения договорных обязательств по разработке и передаче файлов, суммы и порядка оплаты выполненных работ, сведения включающие практический опыт специалистов, участвующих в реализации настоящего договора. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

6.2. Условия коммерческой тайны сохраняются в течение 5-ти (пяти) лет с момента завершения работ.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде с согласия обеих сторон и действительны только при наличии подписи уполномоченных представителей.

7.2. Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение недели со дня получения извещения об этом и оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Действие настоящего договора может быть прекращено в следующих случаях:

7.3.1. В случае неоплаты выставленных счетов Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения счета. В свою очередь такое расторжение не освобождает Заказчика от выплат всех долгов.

7.3.2. В случае полного невыполнения работ вследствие форс-мажорных обстоятельств.

7.3.3. По обоюдному согласию сторон, с предварительным письменным уведомлением не менее чем за 30 дней.

7.4. В случаях расторжения Договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон.

8. СРОКИ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все извещения и сообщения, посланные в связи с выполнением настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и считаются правильно оформленными, если они были посланы заказным письмом посредством факсимильной связи, или доставлены курьером по фактическому адресу сторон.

9.3. Настоящий договор написан и подписан в г. Тюмени, с передачей оригинальной копии каждой стороне. Обе копии оригинала имеют равную юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Техническое задание на разработку дизайн-макетов и верстку

В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется разработать ___ (__________) дизайн-макета(ов) страниц для интернет-ресурса в формате PSD (Adobe Photoshop) с разбивкой по слоям со следующим содержанием:

§ Главная страница с предложение дня;

§ Страница со списком предложений;

§ Детальная страница с предложением;

§ Страница оплаты.

А также, произвести верстку разработанных дизайн-макетов.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору на разработку дизайн-макетов и верстку

№ __ от ______________ 2010 г.

Календарный план разработки дизайн-макетов и верстки

ПОДПИСИ СТОРОН

к Договору на разработку дизайн-макетов и верстку

№ __ от ______________ 2010 г.

Стоимость и порядок оплаты

1. Общая стоимость работ по разработке дизайн-макетов и верстке составляет __________________ (_________________________________) рублей.

2. Авансовый платеж составляет __________ (_________________________________) рублей и выплачивается Заказчиком сразу после подписания настоящего Договора на основе выставленного Исполнителем счета.

3. Второй платеж составляет __________ (_________________________________) рублей и выплачивается Заказчиком в течение 5 дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ на основе выставленного Исполнителем счета.

ПОДПИСИ СТОРОН

г. Москва «___»_______2017 г.

Гражданин(ка) Российской Федерации____________________________ , ___________ года рождения, паспорт РФ _____________выдан _________________________________ __________дата выдачи___________, зарегистрирован по адресу:____________________, ___________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Закалата Мария Викторовна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель », действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 №015614941, выданного МИФНС №46 по г. Москве 29 января 2014 года, за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 314774602900259, ИНН 434579987736, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке дизайн-проекта жилого помещения Заказчика, расположенной(ого) по адресу:_______________ ______________________________именуемого в дальнейшем «Объект». Техническое задание (Приложение 1) является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит пожелания Заказчика к дизайну Объекта, а также его характеристики, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

1.2 Работы по разработке Дизайн-проекта должны быть произведены в соответствии с действующим законодательством РФ и иными утвержденными специальными нормами, с учетом технических требований производителя товаров и материалов, в срок, предусмотренный настоящим Договором.

1.3 Результатом работы по настоящему Договору являются:

• а) файл в формате PDF;
• б) распечатка чертежей и 3D визуализации жилого помещения Заказчика в формате А3;

1.3.1. Понятия «дизайн-проект» и «результат работы» являются равнозначными.

1.4.Подготовленный в соответствии с условиями настоящего Договора дизайн-проект будет использоваться Заказчиком исключительно для целей изменения интерьера жилого помещения Заказчика.

1.4.1. Заказчик вправе передавать дизайн-проект только тем лицам и, которые будут выполнять ремонтные работы в жилом помещении Заказчика, в том числе руководить такими работами.

Стоимость работы и порядок оплаты

2.1.Стоимость работы по настоящему Договору составляет сумму в размере: _________

2.2.Работы по настоящему Договору разделены на три этапа . Этапность работ и размер оплаты каждого этапа оговариваются в Приложениях 2,3,4 к настоящему Договору.

2.3.В трехдневный срок со дня подписания настоящего Договора Заказчик вносит оплату в размере 100 % за первый этап работ (Приложение 2 к настоящему Договору).

Внесение оплаты по каждому последующему этапу работ производится после подписания Акта приема-передачи работ по предыдущему этапу.

2.4.Оплата выполненных работ производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.9 настоящего Договора.

2.4.1. Обязательство Заказчика по оплате этапов выполнения работ считается исполненным надлежащим образом с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок выполнения и порядок приема – передачи результата работы

3.1.Работы по настоящему Договору разделены на три этапа. Сроки выполнения каждого этапа оговариваются в Приложениях 2,3,4 к настоящему Договору.

3.2.После выполнения каждого этапа Исполнитель представляет Заказчику материалы, перечень которых оговорен в описании каждого этапа работ (Приложения 2,3,4 к настоящему Договору). При получении материалов Заказчик подписывает Акт приемки-передачи работ каждого этапа. После того, как стороны подпишут Акты по всем этапам, оговоренным в Приложениях 2,3,4 к настоящему Договору, Договор считается полностью выполненным.

3.3 Стороны договорились, что работы, предусмотренные Договором, а равно процедуры, согласования и иные встречи осуществляются в течение рабочей недели (с понедельника по пятницу включительно) не ранее 9 часов утра и не позднее 18 часов вечера, если иное не установлено устными договоренностями.

Права и обязанности Сторон

4.1.Исполнитель обязуется:
4.1.1 Выполнять работы в срок и с надлежащим качеством.
4.2 Заказчик обязуется:
4.2.1 Подписать Акт приемки-передачи выполненных работ в течение 5 рабочих дней со дня его получения и направить подписанный Акт в адрес Исполнителя, либо в течение этого же времени направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания предложенного Акта. В случае если по истечении 5 рабочих дней Заказчик не отправил Исполнителю мотивированный отказ от подписания предложенного Акта , работа, отраженная в этом Акте, считается принятой.

4.2.2.Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя в сроки и в объемах, оговоренные в настоящем Договоре.

4.2.3.В процессе выполнения работ Стороны могут изменять объемы работ и сроки их исполнения по взаимной договоренности. Сумма оплаты и сроки выполнения работ указываются в Дополнительном соглашении , подписанном обеими сторонами.

4.2.4.После произведенного обмера, производится пересчет количества квадратных метров. В случае изменения в ту или иную сторону, производится перерасчет стоимости договора и оформляется Дополнительным соглашением .

4.2.5 Самостоятельно согласовывать любые виды работ по переустройству (реконструкции) жилых (нежилых) помещений. Заказчик самостоятельно осуществляет все юридически значимые действия, направленные на получение всех предусмотренных действующим Законодательством РФ согласований, разрешений, одобрений, необходимых для проведения ремонтных (реконструкционных) работ в жилых (нежилых) помещениях. При этом Исполнитель не отвечает перед Заказчиком за любые неблагоприятные для Заказчика последствия, если эти последствия наступили вследствие неисполнения Заказчиком своей обязанности получения в органах государственной власти предусмотренных Законодательством РФ разрешений на проведение ремонтных (реконструкционных) работ в помещениях Заказчика.

4.3 Исполнитель имеет право:

4.3.1 Сдать работы по настоящему договору досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.3.2.Использовать разработанный дизайн-проект помещения Заказчика в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика. Копии материалов дизайн-проекта остаются у Исполнителя

4.4 Заказчик имеет право :

4.4.1 Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, уплатив Исполнителю, часть установленной цены работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Исполнителем извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

Прочие условия

5.1. Все приложения к настоящему договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, являются его неотъемлемой частью.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.3. На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

5.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5.5. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Исполнителя об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты цены настоящего договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до предусмотренной настоящим договором даты такой оплаты.

5.4.Заказчик не имеет права использовать материалы, полученные от Исполнителя, в коммерческих целях. Заказчик не имеет права передавать, продавать или тиражировать полученные от Исполнителя материалы без письменного разрешения Исполнителя.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.В случае, если какая-либо из Сторон Договора окажется полностью или частично неспособной выполнять свои обязательства по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств Форс-мажора, эта Сторона в течение пяти календарных дней обязана известить другую Сторону о подробностях произошедшего, включая прогноз действия этих обязательств. Бремя доказательств возникновения Форс-мажорных обстоятельств ложится на Сторону, заявившую о случае Форс-мажора. Нетрудоспособность Исполнителя по причине болезни (или болезни детей), также является форс-мажором.
При этом все договоренности Сторон автоматически продлеваются на время действия вышеупомянутых обстоятельств.
Если обстоятельства Форс-мажора продолжаются более трех месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора заключив дополнительное соглашение.

Срок действия и досрочное прекращение Договора

7.1.Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и подписания Приложений к настоящему Договору обеими Сторонами, и до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

7.2.Если Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня начала действия Договора не внес оплату за первый этап работ согласно Приложению 2 к настоящему Договору, Договор расторгается, а все обязательства по настоящему Договору прекращаются.

7.3.Если Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня подписания Акта приема-передачи работ предыдущего этапа, не внес оплату по следующему этапу работ, Договор считается расторгнутым, а все обязательства по настоящему Договору прекращаются.

7.4.Заказчик может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя. При этом Договор считается расторгнутым с момента такого уведомления.

7.4.2.В случае уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от Договора по истечении срока исполнения работ и внесения оплаты по действующему этапу, работы по данному этапу считаются выполненными и Заказчик теряет право на возврат оплаты по действующему этапу работ.

7.4.3. В случае уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от Договора в течение 3 (три) рабочих дней с момента внесения оплаты по первому этапу работ Заказчик возмещает стоимость работ по обмеру помещения равную 10000= (десять тысяч) рублей.

7.5.В случае если Исполнитель задерживает сдачу этапа работ более чем на 30 календарных дней, Заказчик может расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврата внесенной оплаты по действующему этапу работ.

7.6.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

7.7.1. Изменение условий настоящего Договора оформляется Сторонами в виде Дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Порядок разрешения споров

8.1.Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать все возникающие споры и разногласия путем переговоров. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить одновременно заказным письмом на юридический адрес Исполнителя и адрес электронной почты Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Срок ответа на претензию 15 (десять) рабочих дней.

8.2.В случае если разногласия и споры не будут разрешены по взаимному соглашению, Стороны решают вопросы в судебном порядке.
Адреса и реквизиты сторон

Приложение №1

к Договору № _________

от «___»_________г.

Техническое задание

Назначение и количество помещений Объекта :

Количество — 10 (десять) в том, числе:

Набор бытовой техники и сантехники :

Наличие или отсутствие вентиляционного оборудования и кондиционирования : нет

Стиль художественного оформления интерьера, цветовая гамма :

Пожелания по отделке жилых и нежилых помещений .

____________________________________________________________________________

Приложение №2

к Договору №_________

от «___» ______ г

График выполнения, перечень и порядок оплаты работ

Общая площадь помещения _________ кв. м.

Работы по Договору разделены на три этапа.

1 Этап – Планировочные решения

Стоимость работ первого этапа составляет: 540 руб за 1 кв.м .

Полная стоимость работ по первому этапу: _________ руб

Срок выполнения –____ рабочих дней со дня обмера помещения, указанного в акте обмера помещения.

• Исполнитель производит обмер помещения;
• Исполнитель предоставляет Заказчику план обмеров помещения;
• Исполнитель предоставляет Заказчику 4 варианта перепланировки с расстановкой мебели;

Заказчик выбирает вариант перепланировки и утверждает его подписью.

• Исполнитель предоставляет Заказчику план демонтажа конструкций в помещении;
• Исполнитель предоставляет Заказчику план перепланировки с расстановкой мебели;
• Исполнитель предоставляет Заказчику план перепланировки с расстановкой мебели с размерами;
• Исполнитель предоставляет Заказчику план возводимых перегородок.

Если после утверждения Заказчиком планировочного решения и исполнения Исполнителем пунтов:4,5,6,7 (1 Этап – Планировочные решения) , Заказчик выбирает другой вариант планировочного решения и требуется новый комплект чертежей, Исполнитель предоставляет новые чертежи, только после оплаты за дополнительную услугу.

Стоимость изменений проекта составляет стоимость 1 этапа проекта за вычетом стоимости исполнения пунктов 1,2,3 равным 10 000= (десять тысяч) рублей.

После выполнения 1 этапа работ заказчик подписывает Акт приема-передачи

Приложение №3

к Договору № ________

от «___» ______г

2 Этап – Визуализация помещений — объемно-пространственное изображение

Стилевое решение определяется в соответствии с пожеланиями Заказчика на основании Технического задания (Приложение №1)

Стоимость работ второго этапа составляет: 1350 за 1кв.м .

Полная стоимость работ по второму этапу: __________ руб

Срок выполнения – 15 рабочих дней (5 ракурсов) со дня внесения аванса по первой части второго этапа.

Перечень работ и материалов, которые должен выполнить и предоставить Заказчику Исполнитель:

• Изображение в формате jpg (4шт)
• Листы формата А3 с печатным изображением (4листа)

После выполнения визуализации заказчик подписывает Акт приема-передачи выполненных работ, при внесении корректировок Заказчик подписывает Дополнительное соглашение в котором сроки договора пролонгируются.

Обращаем внимание:

Допустимое внесение корректировок в изображение: 2 корректировки для одного 3 D рисунка

Дизайн студия не разрабатывает мебель на заказ, а именно: не выполняет чертежи, 3D модели мебели, сечения профилей отдельных мебельных элементов, т.к. не является поставщиком данной продукции.

Данный список является исчерпывающим.

Приложение №4

к Договору № _________

от «___» _________г

3 Этап – Рабочий проект

Стоимость работ третьего этапа составляет: 810 руб за 1 кв.м .

Полная стоимость работ по третьему этапу: __________

Срок выполнения –_____ рабочих дней со дня внесения аванса по третьему этапу.

Перечень работ и материалов, которые должен выполнить и предоставить Заказчику Исполнитель:

• Чертеж формы и уровня потолков;
• План привязок потолка;
• Разрезы и сечения потолка;
• План расположения светильников;
• План распределения светильников по группам выключателей;
• План размещения выключателей;
• План-схему размещения силовых и слаботочных розеток;
• План раскладки полов;
• План-схему размещения электрических теплых полов;
• План расстановки видов
• Виды стен с наличием декоративных элементов
• Разрезы сложных конструкций и элементов из ГКЛ
• Раскладка плитки в санузлах (в случае выбора отделочных материалов на момент сдачи всего проекта, т.е. все 3 этапа)
• Комплектация и подбор отделочных материалов (полы - плитка, паркет, стены - краски или обои, двери, сантехника, окна, электроприборы), а так же подбор мебели (количество мебели определяется дизайн-проектом) прилагается в виде списка поставщиков с контактами менеджера, телефонами, но не более двух рекомендаций по каждой позиции. Подбор мебели осуществляется по каталогам производителей в офисе Исполнителя, либо в офисах партнеров . Выезды в магазины и салоны по требованию заказчика, осуществляются за дополнительную плату в рамках авторского надзора.

Дизайн студия не разрабатывает мебель на заказ, а именно: не выполняет чертежи, сечения профилей отдельных мебельных элементов, т.к. не является поставщиком данной продукции.

Дизайн студия предоставляет поставщиков определённой продукции и даёт рекомендации строго в виде предложения, наиболее подходящего по дизайн проекту и ценовой категории, но не осуществляет поиск поставщиков товара с наиболее выгодными для Заказчика ценами и не несёт ответственность за сроки выполнения работ.

Данный список является исчерпывающим.

Приложение №5

к Договору № ________

от «___» _______г

Обращаем внимание!

Все услуги по разработке дизайн — проекта и выполнение чертежей, входящих в проект перечислены в Приложениях.

В состав дизайн-проекта не входит инженерная часть, а именно:

Проект электрики

Проект вентиляции

Проект канализации, водоснабжения, отопления.

Проект слаботочки.

Проект по пожарно-технической документации

Услуги по согласованию Планировочного решения в инстанциях.

Точный расчёт и сроки по работам предоставляют смежные организации на основании дизайн — проекта.

Пояснения к договору.
Дизайн проект, разрабатываемый нашей дизайн студией, является концептуальным решением.

Для дальнейшей реализации данного проекта могут требоваться дополнительные услуги такие, как: сопровождение проекта и выезды на объект — Авторский надзор (стоимость в состав дизайн проекта не входит)
Просим обращать внимание на состав дизайн проекта описание в Приложениях к Договору.
Дизайн студия не выполняет специализированных чертежей для подрядчиков.
Например: мебель на заказ, сечения профилей отдельных мебельных элементов, профиль для раздвижных дверей, рамки для фасадов, карнизы, элементы резных деталей на дереве, наполнение гардеробных комнат и т.д. т.к. у определенных элементов есть свои особенности, например у ящиков и лифтов под одежду (требуются знания специалистов).
Разработка более подробных чертежей может происходить с помощью поставщиков данной продукции в случае заказа VIP — проекта с Авторским сопровождением заказа.
Мебель в визуализации к проекту и эскизах выполняется, как концептуальное решение, которое может корректироваться и дорабатываться производителям мебели, следуя рекомендациям согласно дизайн проекту.
При заказе сантехнического оборудования, например: душевая кабина, раковина, ванная, поставщиком выдаются карты подключения, по конкретно выбранному оборудованию, которые являются техническим заданием для строителей.
Рабочий проект кухни: точную расстановку мебели и кухонных блоков, привязки электрических выводов и розеточных групп, подбор встраиваемой техники и схемы ее подключения, выполняет поставщик по кухням после заключения договора с Заказчиком и после выполнения чистовых обмеров помещения.
Дизайн студия, используя в проекте рисунок, фреску, витраж, разрабатывает концептуальное решение, сюжет.

Рекомендуется положение этого элемента на стене по высоте, ширине, однако: примеры эскизов этих элементов предоставляются художниками компании, которую рекомендует студия.
Художники таких фирм выполнят, разработают и утвердят с вами эскизы перед нанесением на стену.
Дизайн студия рекомендует поставщиков, но не несёт ответственности за сроки исполнения договорённостей между поставщиком и заказчиком.
С условиями по настоящему Договору согласен.

Александр Бычков, начальник юридического отдела, ТГК «Салют»

В этой статье Вы прочитаете

Каких ошибок следует избегать при заключении договора оказания услуг дизайнера

Договор с дизайнером: образец

В большинстве случаев 1 дизайнер выполняет для заказчика комплекс услуг (например, оформляет торговый стенд на выставке), поэтому отношения сторон следует выстроить в рамках договора возмездного оказания услуг дизайнера, который регулируется правилами гл. 39 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). Выгода привлечения работника по договору оказания услуг связана с отсутствием необходимости зачислять его в штат, оформлять соответствующие кадровые документы, предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ (в частности, отпуска и больничные). Однако при оформлении такого договора с дизайнером очень важно не допускать ошибок, которые, в частности, позволили бы инспектору труда или суду переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой (ст. 19.1 Трудового кодекса РФ). На практике такие ошибки, к сожалению, не редкость.

1 В отдельных случаях можно использовать конструкцию договора подряда - если дизайнер привлекается не для оказания услуг, а для выполнения определенных работ. Такой договор регулируется правилами о подряде (гл. 38 ГК РФ).

5 критических ошибок в договоре с дизайнером

Ошибка 1. В договоре с дизайнером присутствуют признаки трудовых правоотношений

В судебной практике можно обнаружить множество примеров выделения признаков трудового правоотношения и его отличия от гражданско-правовых обязательств. Это личный характер труда (невозможность перепоручить трудовые функции другому лицу), выполнение работы по определенной специальности или должности, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, регулярная выплата зарплаты, длительный характер работы, оплата не по результату, а за трудовую деятельность и другое (Апелляционное определение Магаданского областного суда от 16.10.2013 №33‑943/2013 по делу № 2-232/2013).

Трудовые отношения имеют определенную продолжительность и преемственность, требуют присутствия работника, предполагают предоставление заказчиком инструментов и материалов, периодическую выплату вознаграждения, которое является единственным или основным источником доходов работника, а также признание таких прав, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск (Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 29.01.2014 по делу №33-401/2014).

• Договор на оказание услуг: ключевые ошибки, существенные условия, образец

Последствия. В случае переквалификации судом гражданско-правовых отношений в трудовые работодатель будет вынужден осуществлять социальные выплаты и страховые взносы за исполнителя, как если бы он был зачислен в штат, а также компенсировать ему отпуска и больничные. Причем обязательства по осуществлению таких выплат будут касаться и периода, прошедшего с даты, когда с дизайнером был заключен договор.

Как правильно. В договоре с дизайнером следует корректно указывать все необходимые сведения. Стороны договора оказания услуг дизайнера должны быть поименованы в соответствии с гл. 39 ГК РФ, то есть как заказчик и исполнитель, а не работник и работодатель (рисунок, начальный раздел договора ). В договоре не должно быть ссылок на такие элементы, как конкретная должность, оформление в штат, издание приказа о приеме на работу, зарплата. Соответственно, дизайнер-фрилансер не интегрируется в рабочий процесс компании как работник и не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. Любое упоминание об обратном создает риск переквалификации гражданско-правового договора с дизайнером в трудовой.

Ошибка 2. Не определены предмет договора, сроки работ и порядок их сдачи-приемки

Для договора возмездного оказания услуг дизайнера существенными являются те же условия, что и для других гражданско-правовых договоров: предмет договора - конкретные обязательства исполнителя перед заказчиком, а также цена и порядок оплаты, срок действия, условия об ответственности и иные положения по усмотрению сторон.

Последствия. Если стороны не определили конкретные требования к работе (что должен представлять собой макет, его основные параметры), не оформили техническое задание к договору, спецификацию или иной документ, подтверждающий согласование предмета, то такой договор является незаключенным. Это означает, что никаких прав и обязанностей у сторон по нему не возникает.

Как правильно. Чтобы исключить риск признания договора незаключенным, в нем надо указать все необходимые условия, в частности его предмет (ст. 432, п. 1 ст. 779 ГК РФ), обозначив, какие именно услуги исполнитель оказывает заказчику. Как правило, в описании предмета договора фигурирует общая формулировка о разработке дизайн-макета, а конкретные требования к нему оговариваются сторонами в техническом задании к договору, определяемом как неотъемлемая его часть (рисунок, п. 1.3 договора ).

В договоре также указываются конкретные сроки разработки дизайн-макета, сроки устранения недостатков, ответственность за нарушение обязательств и иные условия по усмотрению сторон (рисунок, п. 2.4.2, 3.2, 5.3, 5.4 договора ).

Исполнителю стоит указать в договоре порядок сдачи-приемки его работ путем составления акта об оказанных услугах с направлением его заказчику для подписания или составления мотивированных возражений в случае наличия недостатков.

Ошибка 3. Перечисление оплаты не связано с исполнением обязательств по договору

Нередки разногласия по поводу качества работы фрилансера и полноты исполнения обязательств по договору. В таком случае заказчик может принять работу, но ему нужен механизм, побуждающий исполнителя исправить различные недостатки, даже если он их таковыми не считает, и, более того, сделать это оперативно.

Последствия. Если заказчик сразу перечислит исполнителю полную стоимость услуг, то не сможет повлиять на него в случае, если тот нарушит свои обязательства (сорвет сроки или выполнит работу некачественно). Заказчик не сможет приостановить оплату или произвести удержание из нее каких‑либо сумм (например, штрафа или убытков).

Как правильно. В интересах заказчика разбить общую стоимость по договору на части: авансовый платеж, который вносится сразу после заключения договора, и оставшуюся сумму, которая подлежит выплате по результатам изготовления дизайн-макета. Это позволит защитить интересы заказчика: если его что‑то не устроит в готовом макете, он сможет приостановить выполнение своих обязательств (ст. 328 ГК РФ). Второму, завершающему платежу целесообразно придать характер способа обеспечения исполнения обязательств исполнителя перед заказчиком (рисунок, п. 4.3 договора ). Не исключено, что дизайн-макет будет иметь какие‑либо недостатки и потребуется их устранение. Если исполнитель откажется это сделать или станет тянуть время, заказчик сможет самостоятельно заказать у других подрядчиков соответствующие работы с отнесением расходов на счет исполнителя. В данном случае сумму таких расходов (убытков) заказчик будет вправе удержать из второго платежа, уведомив об этом исполнителя (ст. 410 ГК РФ).

Если не согласована цена, есть риск, что исполнителю придется доказывать, какая сумма уплачивается за подобную работу при сравнимых обстоятельствах (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Если есть разногласия по условию о цене и стороны не достигли соглашения, договор считается незаключенным. В обоснование цены могут быть представлены экспертное заключение, справки ТПП соответствующего региона (Постановление ФАС Московского округа от 19.11.2001 по делу №КГ-А40/5402-01), письма от других контрагентов. Вторая сторона вправе возражать против цены и прилагать свои доказательства (ст. 65 АПК РФ).

Ошибка 4. Не зафиксирована передача исключительных прав на результат труда

Дизайн-макет, изготавливаемый исполнителем по заданию заказчика, представляет собой объект интеллектуальной собственности, и заказчику выгодно получить все исключительные права на него в полном объеме. Если речь идет, например, о дизайне упаковки товара, то может потребоваться зарегистрировать результат труда дизайнера как товарный знак.

Последствия. Если передача исключительных прав не оговорена, то заказчик сможет только использовать полученный дизайн-макет, а исключительные права на него как на объект интеллектуальной собственности останутся за исполнителем.

Как правильно. В договор оказания услуг дизайнера можно включить условие о том, что все исключительные права на дизайн-макет в полном объеме переходят к заказчику без сохранения или с сохранением за исполнителем каких‑либо прав в отношении него. В договоре с дизайнером следует указать, что плата за такой переход прав уже учтена в составе общей цены, чтобы у заказчика не возникло дополнительных финансовых издержек (рисунок, п. 1.2 договора ).

Ошибка 5. Не определены средства коммуникации в процессе оказания услуг

Правильным будет отдельно указать на возможность использования электронной почты. Довольно распространенной является ситуация, когда адрес электронной почты получателя письма размещен публично - к примеру, в интернете. К числу таких адресатов можно отнести государственные и муниципальные органы, а также частные компании, имеющие сайты, на которых приводится контактная информация, в том числе адрес электронной почты. В иных случаях адрес может быть указан в заключенном договоре. Тогда последующее направление уведомлений, счетов посредством e-mail является надлежащим.

Последствия. При возникновении споров контрагент может попытаться оспорить принадлежность того или иного сообщения отправителю и сослаться на то, что электронная переписка не имеет юридической силы. Стороны не смогут использовать электронную переписку в качестве доказательства.

Как правильно. Адрес электронной почты должен принадлежать тому лицу, которому адресуется корреспонденция, - тогда обмен электронными документами признается надлежащим; иначе факт направления документов определенному лицу является недоказанным. Указание в договоре адреса электронной почты в реквизитах одной из сторон является признанием соответствующей стороной факта принадлежности ей данного почтового ящика. Компания тем самым указывает контрагенту, куда он может обращаться по вопросам, связанным с договором.

• Стратегия продаж: как стать «королем» крупных сделок

Чтобы придать электронной переписке сторон легитимность и создать возможности для ее использования в качестве доказательства в суде, в договоре следует прямо указать на право сторон направлять всю необходимую информацию и документы на адрес электронной почты и оговорить, что такая переписка будет иметь юридическую силу без подтверждения оригиналами документов (рисунок, раздел 6 договора ).

Несмотря на отсутствие прямого законодательного регулирования данного вопроса, в судебной практике на этот счет разъяснено, что не имеется никаких препятствий для использования электронной почты при условии закрепления в самом договоре такой возможности с указанием электронных адресов, с которых будет вестись переписка (см., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 №18002/12 по делу №А47-7950/2011, Постановление ФАС Центрального округа от 21.01.2010 №Ф10-5994/09 по делу №А14-3050/2009/122/15, Постановление ФАС Московского округа от 17.05.2013 по делу №А40-102005/12‑57‑977).

Александр Бычков окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «юриспруденция». Автор монографий «Смешанный договор в гражданском праве РФ» и «Использование векселя в гражданском обороте», а также более 300 статей.

«Салют» - туристский гостиничный комплекс. Начал работу в 1993 году. Основные клиенты - физические лица и организации. Штат - более 600 сотрудников. В гостиничном комплексе 1091 номер, средняя загрузка отеля составляет 40%. Официальный сайт - www.hotelsalut.ru