Договор подряда на топографическую съемку. Договор подряда на выполнение работ по созданию и обновлению топографических планов

Типовой договор на проведение съемок на объектах метрополитена

Договор

г. Москва «___» _______ 20__ г.

2.2. Предоставить утвержденный список участников съемок.

2.3.Оплатить Исполнителю оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4. При проведении съемок соблюдать Правила пользования метрополитеном и требования сотрудников метрополитена, связанные с обеспечением безопасности проведения съемок.

2.5. В случае причинения ущерба сооружениям и оборудованию Исполнителя при проведении съемок возместить его в полном объеме.

2.6. Обеспечить удаление с объектов метрополитена оборудования до __ час. __ мин. 20__ г.

2.7. Принять меры по обеспечению общественного порядка при проведении съемок с привлечением сотрудников Управления милиции на Московском метрополитене.

2.8. По окончанию съёмок в течение 5 дней подписать и передать Исполнителю акт приема-передачи работ.

3. Обязательства Исполнителя

Исполнитель обязуется:

3.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий и предоставить Заказчику возможность провести съемку в/на ________, __ ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

3.2. Назначить ответственного за организацию съемок.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов.

4.1. Стороны оценивают стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору в сумме _______ рублей __ копеек, включая НДС 18% - _______ рублей __ копеек.

4.3. Оплата производится Заказчиком согласно выставленному счету, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя в срок до __ ____ 20__ г.

4.4. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в п. 9 договора. Любые изменения в платежных реквизитах в течение срока действия договора оформляются дополнительным соглашением сторон.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За несвоевременное освобождение объектов метрополитена, на которых проводится съемка, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15 % от суммы договора. Факт несвоевременного освобождения объектов метрополитена, на которых проводится съемка, фиксируется двусторонним актом.

5.3. В случае отказа Заказчика от съемок после подписания настоящего договора и производства оплаты, средства, перечисленные на счет Исполнителя, возврату не подлежат.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами обязательств по договору.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.

7.2. Если переговоры по спорным вопросам не дают результата, решение споров осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации .

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по данному договору, если такое частичное или полное невыполнение обязательств было установлено форс-мажорными обстоятельствами.

8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, т. е. чрезвычайное событие, вредные последствия которого не могли быть предотвращены какой-либо из Сторон. К таким событиям относятся стихийные бедствия (например, землетрясения, наводнения, ураганы и пр.), общественные явления (например, война, забастовка и т. д.).

8.3. В случае возникновения обстоятельств, оговоренных в п. 8.1, пострадавшая сторона обязана незамедлительно, в течение 3-х рабочих дней с того момента, когда ей стало известно о данных обстоятельствах, информировать об этом другую сторону. Извещение об этом, заверенное соответствующими государственными органами, должно быть одновременно отправлено в форме факса (телекса, телеграммы) и заказного письма. В извещении должна содержаться информация о форс-мажорных обстоятельствах и об их влиянии на дальнейшее выполнение обязательств по договору. Пострадавшая сторона должна сделать все возможное для сведения к минимуму дальнейших последствий форс-мажорных обстоятельств.

8.4. Если пострадавшая сторона не высылает или задерживает извещение, предусмотренное п. 8.3, она должна возместить другой стороне убытки, связанные с задержкой или непредставлением данного уведомления.

8.5. В случае, описанном в п. 8.1, сроки выполнения обязательств по договору увеличиваются на период времени, соответствующий срокам задержки, вызванной возникновением форс-мажорных обстоятельств.

8.6. В случае, если стороны совместно определяют, что длительность сроков, наступивших форс-мажорных обстоятельств не позволяет выполнить взятые на себя обязательства или выполнение таких обязательств становится нецелесообразным, настоящий Договор расторгается с проведением взаиморасчетов между сторонами и оформлением соответствующих документов.

9. Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель» «Заказчик»

Именуем___ в дальнейшем "Работодатель", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.

1.2. Работник принимается в ________________________________ на должность геодезиста.

Работа по настоящему договору является для Работника основной.

1.3. Местом работы Работника является _________________________________, расположенн____ по адресу: _________________________________. Также местом работы является местность, куда направляется экспедиция в соответствии с распоряжением Работодателя.

1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в особых условиях. Трудовые обязанности Работника связаны с выполнением работ в полевых условиях.

1.5. Работник подчиняется непосредственно _____________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий трудовой договор заключается без ограничения срока действия. Дата начала работы: "___"__________ ____ г.

(Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с "___"______________ ____ г. по "___"__________ ____ г., основание: _____________________________.

Дата начала работы: "___"__________ ____ г.).

2.2. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____ (___________) месяца с даты начала работы.

(Вариант: Работник приступает к исполнению своих обязанностей без испытательного срок.)

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

3.1. Работнику устанавливается повышенная ставка заработной платы (должностной оклад) в размере ______ (_____________) рублей.

3.2. Для Работника предусмотрены следующие меры материального стимулирования:

3.2.1. Доплаты ___________________________________________.

3.2.2. Надбавки __________________________________________.

3.2.3. Премии ____________________________________________.

3.2.4. Иные ______________________________________________.

3.3. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя (вариант: путем безналичного перечисления на счет Работника в банке) в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.4. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА

4.1. Исходя из условий и характера деятельности, обусловленных договором, для Работника устанавливается ненормированный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.

4.2. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью ________, который в рабочее время не включается.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.

4.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ______ рабочих дней.

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, действующего у Работодателя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

5.1. Работник обязан:

5.1.1. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности:

1) выполнять работы по сгущению плановой сети различными геодезическими методами (триангуляции, полигонометрии и т.д.), а также высотной основы методами нивелирования;

2) осуществлять комплекс геодезических работ при решении различных инженерно-технических задач, в том числе по привязке существующих и переносу в натуру проектных объектов (сооружений) при проведении строительно-монтажных, геолого-разведочных и других работ;

3) осуществлять необходимые геодезические измерения и вести полевую документацию;

4) участвовать в составлении соответствующих разделов проектов проведения геолого-разведочных и других работ;

5) осуществлять геодезический контроль за строительно-монтажными работами;

6) обеспечивать соблюдение установленных норм и правил, а также учет и сохранность геодезических знаков при выполнении топографо-геодезических работ;

7) участвовать в согласовании и подготовке геодезических материалов для оформления земельных отводов под строительство объектов;

8) подготавливать исходные геодезические данные и осуществлять камеральную обработку полевых материалов;

9) составлять топографо-геодезические карты, планы, схемы, профили и другие графические материалы;

10) выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивать их правильную эксплуатацию и хранение;

11) участвовать в планировании, организации и ликвидации геодезических работ;

12) оформлять производственную документацию и отчетность;

13) обеспечивать и контролировать соблюдение правил учета и хранения материалов топографо-геодезических работ, законодательства в области геологического изучения недр, недропользования, охраны недр и окружающей среды, правил охраны труда, противопожарной защиты при выполнении топографо-геодезических работ;

14) руководить техниками-геодезистами и рабочими при проведении геодезических работ.

5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Работодателя.

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.

5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.

5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя.

5.2. Работник имеет право:

5.2.1. НА защиту своей профессиональной чести и достоинства.

5.2.2. Представлять предложения по организации работ, научно-исследовательским программам.

5.2.3. Совмещать несколько профессий при работе в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.4. Получать компенсацию за приобретенное самостоятельно необходимое снаряжение, в том числе инструменты, специальную одежду, средства защиты.

5.2.5. Бесплатно обучаться и проходить специальную подготовку для работы в геолого-разведочной экспедиции.

5.2.6. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель обязан:

6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего договора.

6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.

6.1.3. Обеспечивать Работника документацией, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также оборудованием, необходимым для исполнения им трудовых обязанностей.

6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.

6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.

6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Работодатель имеет право:

6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.

6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.

6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.

9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.4. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием Работодателя.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.

11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. Работодатель: _____________________________________________________

адрес местонахождения: _________________________________________________,

ИНН ____________, КПП __________________, р/с ___________________________

в ______________________________________, БИК __________________________.

12.2. Работник: _________________________________________________________

паспорт серии ______ номер ____________, выдан __________________________

_______________________ "___"_________ ____ г., код подразделения ______,

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________.

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Договор на геодезические работы

Г._________ "___" ___________ 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью "__________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "___________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора ___________, действующего па основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории площадью ___________ га, расположенное по адресу: _______ .

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ (Цене договора), указанных в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом согласования договорной цены Заказчик составляет ___________, в том числе НДС 18% - ___________.
2.2. Оплата работ производится тремя этапами:
2.2.1. Первый платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% - ___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (Трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.2. Второй платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% - ___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.3. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы, в соответствии с условиями настоящего договора, осуществляется в ___________, и том числе НДС 18% - ___________, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты двустороннего подписания Акта выполненных работ.
2.3. Все платежи производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки-передачи выполненных работ и результаты работ:
- копии топографических планов с подземными сооружениями на лавсане – 1 экземпляр,
- светокопии топографических планов – 2 экземпляра на бумажном носителе,
- экспликация колодцев подземных сооружений – 2 экземпляра на бумажном носителе
- копия топографического плана – 1 экземпляр в электронном виде.
3.2. Заказчик в течение 3 (Трех) дней со дня получения Акта и документов, указанных п..3.1. настоящего договора, обязан рассмотреть полученные документы и направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата работ.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, от подписания Акта приемки-передачи выполненных работ сторонами в пятидневный срок составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.
3.4. Исполнитель передает Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (Пяти) дней после выполнения работ в обмен на акт выполненных работ, подписанный со стороны Заказчика.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Исполнитель работ в установленные сроки не по вине Заказчика, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
4.3. В случае просрочки Заказчиком оплаты работ в установленные сроки по вине Заказчика, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10%. Данное положение не применяется Сторонами к авансовому платежу.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему Договору.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами до полного исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Срок выполнения Исполнителем работ по настоящему договору составляет 31 (Тридцать один) календарный дней и начинает течь с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Изменение условий или прекращение Договора производится путем подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору.

6. Порядок разрешения споров. Расторжение договора.

6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны постараются урегулировать путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров или недостижении согласия между Сторонами споры решаются в Арбитражном суде г. ___________ в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.3. Заказчик имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке без обращения в Арбитражный суд в случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, ведущих к просрочке выполнения работ. При расторжении Договора по данному основанию Заказчик оплачивает Подрядчику, только выполненные и принятые по Акту приемки-приемки выполненных работ.
6.4. Расторжение Договора производится путем направления письменного уведомления о расторжении Договора с указанием причины (основания) и даты расторжения Договора, которая может быть установлена не ранее чем через 10 (Десять) календарных дней с момента получения данного уведомления Подрядчиком.
6.5. В случае расторжения Договора в течение срока, указанного в п.5.2 настоящего Договора, Стороны проводят взаиморасчеты исходя из фактически выполненных Подрядчиком работ на момент расторжения Договора. Стороны оформляют соответствующий Акт, а Подрядчик в течение 3 (Трех) банковских дней с даты подписания Сторонами данного Акта обязан возвратить Заказчику денежные средства, полученные им по Договору, удержав часть суммы пропорционально стоимости выполненной работы по Договору.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.
7.2. Требования, изложенные в п.6.1 Договора, не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций и органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. За незаконное разглашение третьим лицам или незаконное использование конфиденциальных сведений, без письменного согласия ее обладателя, виновная сторона несет ответственность в соответствии с нормами Федерального закона РФ № 98-ФЗ от 29.07.04г. "О коммерческой тайне" и действующего законодательства РФ.
7.4. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований, изложенных в настоящем разделе Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной

8. Прочие положения

8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Все изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами Дополнительным соглашением.
8.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
8.5. Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Договор подряда на выполнение работ по созданию и обновлению топографических планов N ___

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по созданию и обновлению топографических планов (в дальнейшем - Работы) масштаба ________________ на территории _______________________________________________ (адрес: ____________________________________), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы Исполнителя.

1.2. Технические требования к картографическому материалу, являющиеся предметом настоящего Договора, должны соответствовать исходно-разрешительной документации, а также техническим условиям _________________________________________ в части состава, содержания и оформления картографического материала.

2. Обязательства Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнить Работы по настоящему Договору в соответствии со сметой и объемами работ.

2.1.2. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устранить недостатки, допущенные по его вине при выполнении Работ в рамках технического задания.

2.1.3. Представить Заказчику Акт сдачи-приемки (Приложение N __) после завершения Работ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить техническое задание, а также по перечню Исполнителя необходимые для выполнения Работ исходные данные в согласованные с ним сроки.

2.3.2. Рассматривать предложения Исполнителя по уточнению программы выполнения Работ по настоящему Договору.

2.3.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

2.3.4. Принять Работы Исполнителя по Акту сдачи-приемки работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Работ в порядке и сроки, установленные п. п. 3.5, 3.6 настоящего Договора.

2.3.5. Оплатить Работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Условия выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии со сметой (Приложение N __) и техническим заданием (Приложение N __).

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в следующие сроки:

3.2.1. Начало работ: ______________________________.

3.2.2. Окончание работ: ___________________________.

3.3. Приемка Работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. При завершении Работ Исполнитель представляет Заказчику топографическую съемку в масштабе __________________ территории _________________________________________ для последующей разработки ______________________. Комплект карт представляется в _______ экземпляр__ на электронном и бумажном носителях, к которым прилагается Акт сдачи-приемки Работ с описанием состава и объемов выполненных Работ.

3.5. Заказчик в течение ____ календарных дней со дня получения комплекта выполненных Работ и Акта сдачи-приемки Работ обязан рассмотреть представленный материал и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки Работ или мотивированный отказ от приемки Работ. В случае если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки Работ и не направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение указанного выше срока, обязательства Исполнителя и условия настоящего Договора считаются выполненными и Работы подлежат оплате Заказчиком.

3.6. При мотивированном отказе от приемки Работ Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями Заказчика и с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.7. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель приостанавливает их и ставит об этом в известность Заказчика в срок ______ дней после приостановления Работ.

3.8. В случае, предусмотренном п. 3.7 настоящего Договора, Стороны в срок ____ дней рассматривают вопрос о возможности продолжения или прекращения Работ и оформляют свое решение двухсторонним актом.

4. Финансовые условия и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость Работ Исполнителя по настоящему Договору составляет ________ (__________) рублей.

Стоимость и объем каждого вида работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, Стороны согласовывают в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Оплата Работ Исполнителя осуществляется Заказчиком по факту проведения Работ в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ и получения счета от Исполнителя.

4.3. Оплата Заказчиком Работ Исполнителя осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения и сдачи Работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных Работ Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.8. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов выполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Договор
подряда на выполнение высотных работ N _____

г. _____________
"___"__________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя
обязательство выполнить высотные работы - ______________________________ в
(указать вид высотных работ)
объеме ________________________ по адресу: _______________________________,
а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Качество работ, выполняемых по настоящему Договору, должно соответствовать ____________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить высотные работы своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.
2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ______) после завершения высотных работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.
2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.
2.3.2. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию (Приложение N ______) в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3.3. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком Акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.2.1. Начало работ: ___________________________;
3.2.2. Окончание работ: ___________________________.
3.3. Приемка высотных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (Приложение N ______), а также исполнительную документацию.
3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.
3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ______ (___________) рублей, в т.ч. НДС _____ (____________) рублей. Полный перечень и стоимость каждого вида вспомогательных работ, включенных в комплекс высотных работ, утверждены Сторонами в Смете (Приложение N _____ к настоящему Договору).
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ______________________________).
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.
5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.6.1. Копия свидетельства о допуске Подрядчика к работам.
8.6.2. Смета (Приложение N _____).
8.6.3. Техническая документация (Приложение N _____).
8.6.4. Акт выполненных работ (Приложение N _____).
8.6.5. _________________________________________.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик Заказчик
___________ "______________________" ___________ "_____________________"
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Телефон: ___________Факс: __________ Телефон: __________Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты:___________

_____________ ________________ _____________ ________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
М.П. М.П.